竣工日期

我國建設工程施工契約（示範文本）32.4款規定：工程竣工驗收通過，承包人送交竣工驗收報告的日期為實際竣工日期。工程按發包人要求修改後通過竣工驗收的，實際竣工日期為承包人修改後提請發包人驗收的日期。

基本介紹

• 中文名：竣工日期
• 外文名：completion date of construction
• 出自：施工契約
• 實際竣工日期：承包人修改後給發包人驗收的日期

completion date of construction

關於竣工日期的爭議

如果施工契約無約定或者約定不明的，則適用法定原則，《最高人民法院關於審理建設工程施工契約糾紛案件適用法律若干問題的解釋》第14條規定：

（一）建設工程經竣工驗收合格的，以竣工驗收合格之日為竣工日期；

（二）承包人已經提交竣工驗收報告，發包人拖延驗收的，以承包人提交驗收報告之日為竣工日期；

（三）建設工程未經竣工驗收，發包人擅自使用的，以轉移占有建設工程之日為竣工日期。